拆迁补偿财产分割协议书（通用3篇）

拆迁补偿财产分割协议书（通用3篇）

拆迁补偿财产分割协议书 篇1

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　立协议单位以下简称方淮安市东成房屋拆除有限公司乙根据校安工程建设的要求，为拆除危房，消除隐患，经请示，现对_______________生活区生活用房进行拆除。为明确双方的责任，经甲、乙双方协商就房屋拆除中的有关事宜协议如下：

　　一、拆除范围及数量

　　甲方将后教学楼以北的全部房屋拆除工作交付乙方进行拆除共_____幢，约__________平方米。

　　二、标准及要求

　　乙方必须在甲方规定的时间内做到：房屋拆清、场地整理到位，除将砖渣留校集中存放外，其余材料由乙方自行运出、处理。

　　三、款项交纳。

　　1、乙方拆除前需向甲方缴纳叁万元安全责任保证金。待合同规定的所有房屋拆清、让地、安全无事故，验收后本金无息退回。

　　2、乙方人员进场前必须全部办理本期拆除范围内房屋拆除行为的人身保险事宜(交保险单给甲方验证)。

　　3、乙方拆除结束，经甲方验收合格后，由甲方向乙方支付拆除工资等费用壹万元。

　　四、甲、乙双方权利、义务及安全责任

　　1、甲方负责将需拆除的、且腾空的房屋钥匙及时交付给乙方;2、甲方有权指导乙方加强拆除房屋现场的安全管理;

　　3、甲方对乙方在实施房屋拆除过程中的安全、拆除进度、文明施工等方面，进行定期、定量督查。

　　4、乙方必须具备安全条件，具有相应施工资质证书的独立法人企业，并编制好拆除方案，乙方在接到甲方交付的钥匙后被拆除的房屋均由乙方负责拆清。

　　5、乙方拆除过程中，出现安全事故、一律由乙方自行处理。甲方不承担任何责任和费用。

　　五、房屋拆除工期

　　乙方按期、保质、安全全面完成房屋拆除清场任务。乙方在接到甲方拆除房屋的钥匙次日起平房每户7个晴日内拆除清场。每延误一日罚款500元(在抵押保证金中扣减)。

　　六、违约责任

　　双方应自觉履行协议，如有一方擅自解除合同，则应向对方支付违约金叁仟元。

　　本协议经甲、乙双方签字盖章后生效，到合同约定的房屋拆除清场让地验收后终止，本合同一式贰份。甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方(盖章)：_________________代表(签字)：_________________

　　乙方(盖章)：_________________代表(签字)：_________________

　　_____年_____月_____日

拆迁补偿财产分割协议书 篇2

　　原告：________________，女，汉族，________年________月________日生，住址：________________。

　　第一被告：________________，男，汉族，________年________月________日生，住址：________________。

　　第二被告：________________实业有限公司

　　法定代表人：________________，联系电话：________________，地址：________________邮政编码：________________

　　第三被告________________房地产开发有限公司

　　法定代表人：__________________，联系电话：________________，地址：________________，邮政编码：________________

　　诉讼请求：

　　1.确认三被告签订的关于本市________区________路________弄________号房屋的拆迁补偿安置协议无效;

　　2.请求法院重新做出拆迁补偿安置;

　　3.本案诉讼费用由三被告共同承担。

　　事实理由：

　　被告二、三于________年取得原告居住地________路________弄________号所属地块的房屋拆迁许可证(房屋拆迁许可号________年________号)，同期开始拆迁工作。

　　原告居住于________路________弄________号底后的房屋(以下简称“动迁房屋”)，由于历史原因________路________弄________号底前、底后房屋只有一本房屋租赁证，但原告户口在动迁房屋底前，单独一个户口簿并作为户主，是该房屋动迁安置对象;被告一以及________(被告一的妻子)________(被告一的儿子)_____________(被告一的儿子)四口人共同在拆迁房屋内底后的户口本内。

　　________年________月________日动迁房屋被强行推到。原告于________年________月________日至该地块动迁项目组办公室交涉，要求动迁组出示动迁方案，说明对原告的安置情况，遭拒绝。原告多方维权无果，无奈于________年________月________日诉至________区人民法院后，通过法院调取了________区________路________弄________号底前、底后房屋的部分拆迁补偿安置协议【协议编号为：沪安(________)拆协字第________、________号】。通过该协议原告得知________年________月________日被告一在原告不知情的情况下，与被告二、被告三共同签订本市________区________路________弄________号底前、底后房屋的拆迁补偿安置协议，并且擅自将被告一的两个儿媳________(户口在________区________路)________(户口在________区________路)一并作为动迁安置人口在动迁房屋安置协议中进行安置。被告一在与被告二、三签订动迁房屋的拆迁安置补偿协议后，一共获得3百余万元，而原告仅获得动迁款10余万元。由于3被告签订的安置协议侵害了原告依法享有安置房屋的权利，导致原告至今无房可住。

　　原告在无奈之下，为了维护自己的合法权利，唯有提起诉讼，要求确认被告一与被告二、三签订的拆迁补偿安置协议无效，并且要求拆迁人对原告重新安置。望法院支持原告诉请。

　　此致

　　上海市________________区人民法院

　　具状人：_________________

　　________年________月________日

拆迁补偿财产分割协议书 篇3

　　拆迁人：______________________(以下简称甲方)

　　被拆迁人：______________________(以下简称乙方)身份证号码：____________________________

　　根据____________[____________]第______号文件，乙方所有住宅已列入老庙社区旧城改造项目拆迁范围，根据《____________市征收集体所有土地房屋拆迁条例》、《____________市征收集体所有土地房屋拆迁条例实施细则》及____________区《____________街道____________社区集体土地房屋拆迁补偿安置实施方案》(以下简称《条例》、《细则》、《方案》)的规定，现就房屋拆迁货币补偿安置等事宜签定如下协议：

　　第一条：乙方被拆房屋座落于__________________社区，货币补偿安置确权建筑面积____________平方米。

　　第二条：被拆住宅货币补偿单价按每平方米____________元结算，一次性过渡补贴费__________________元。乙方合计拆迁补偿资金为__________________元(大写：______________________)。

　　第三条：乙方保证在______年______月______日前搬迁并腾空房屋，移交给甲方。乙方旧房及附属物归甲方所有，乙方不得拆除、损坏房屋，违者照价在房屋补偿金额中扣除。乙方交清应交款项并搬迁，经拆迁单位验收后10日内，甲方一次性支付给乙方拆迁补偿资金。

　　第四条：甲方未能在约定的时间内支付拆迁补偿资金的，从逾期之日起按房屋拆迁补偿金额每日万分之二的标准向乙方支付违约金;乙方未能在约定的时间内将旧房交付给甲方，从逾期之日起按房屋拆迁补偿金额每日万分之二的标准向甲方支付违约金。

　　第五条：甲、乙双方如有违反本协议的，按市有关规定处理。

　　第六条：本协议由双方签字盖章后生效。

　　第七条：本协议一式三份，甲、乙双方及拆迁主管部门各持一份。

　　拆迁人：________________(盖章)被拆迁人：________________(盖章)

　　经办人：________________联系电话：________________

　　__________年__________月__________日__________年__________月__________日