工程竟标合同（精选3篇）

工程竟标合同（精选3篇）

工程竟标合同 篇1

　　委托单位(甲方)：_________________

　　代理单位(乙方)：_________________

　　合同签订日期：_________________

　　委托方将的招标事宜委托乙方代理，依据《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、法规的规定，合同双方经协商一致，签订本合同。

　　一、代理业务的内容、形式：_________________

　　甲方委托乙方组织建设工程招标活动。

　　工程概况：_________________

　　本次招标范围：施工图纸内容。

　　1、招标代理的内容：填写申请表格，编制招标文件(包括编制资格预审文件);审查投标人资格;组织投标人踏勘现场和答疑;组织开标、评标、定标;提供招标前期咨询等业务;

　　2、招标代理形式：邀请招标

　　二、工作条件和协作事项：

　　1、建设工程规划许可证、建设项目资金来源证明等(详见《办1理建设工程招标投标需提交的资料》清单)。

　　2、委托方提供能够满足施工，标价计算要求的施工图纸及技术资料。

　　3、乙方代理过程中，遵守国家、地方有关工程建设招标、投标法规，坚持公开、公平、公正和诚实信用的原则，按照有关程序规定进行，接受招标监督管理部门的监督。

　　4、委托代理人在签订本合同时，应出具委托证书。

　　三、委托期限：

　　本合同自签订之日起执行，中标通知书签发后自行废止。

　　四、费用支付方式及日期：

　　本工程造价为___人民币大写)，收取代理费用合计___人民币(大写)。付款方式为现金或转帐，全部费用应在中标通知书发出时一次性付清。甲方可根据乙方完成工作情况选择一次性支付元或仅支付___元，乙方均无异议。

　　五、违约责任：

　　1、双方都必须严格遵守签订的代理合同条款、不得违约;

　　2、委托方应提供真实可靠的相关资料，及按第四款约定支付代理费用，否则一切责任由委托方自负。

　　3、双方在合同执行过程中出现争议，可协商解决，也可由相关部门进行调解。

　　4、双方对代理合同条款变更时必须另签补充合同条款，补充合同2条款作为本代理合同的组成部分与主合同具有同等法律效力。

　　5、本合同一式三份，甲方一份，乙方一份，报招标管理机构一份。

　　六、双方协议的其他条款

　　甲方(公章)：_________________乙方(公章)：_________________

　　法定代表人(签字)：_________________法定代表人(签字)：_________________

　　_____________年__________月__________日_____________年__________月__________日

　　一、代理业务的内容、形式：_________________

　　甲方委托乙方组织建设工程招标活动。

　　工程概况：_________________

　　本次招标范围：_________________施工图纸内容。

　　1、招标代理的内容：_________________填写申请表格，编制招标文件(包括编制资格预审文件);审查投标人资格;组织投标人踏勘现场和答疑;组织开标、评标、定标;提供招标前期咨询等业务;

　　2、招标代理形式：_________________邀请招标

　　二、工作条件和协作事项：_________________

　　1、建设工程规划许可证、建设项目资金来源证明等(详见《办1理建设工程招标投标需提交的资料》清单)。

　　2、委托方提供能够满足施工，标价计算要求的施工图纸及技术资料。

　　3、乙方代理过程中，遵守国家、地方有关工程建设招标、投标法规，坚持公开、公平、公正和诚实信用的原则，按照有关程序规定进行，接受招标监督管理部门的监督。

　　4、委托代理人在签订本合同时，应出具委托证书。

　　三、委托期限：_________________

　　本合同自签订之日起执行，中标通知书签发后自行废止。

　　四、费用支付方式及日期：_________________

　　本工程造价为人民币大写)，收取代理费用合计人民币(大写)。付款方式为现金或转帐，全部费用应在中标通知书发出时一次性付清。甲方可根据乙方完成工作情况选择一次性支付元或仅支付元，乙方均无异议。

　　五、违约责任：_________________

　　1、双方都必须严格遵守签订的代理合同条款、不得违约;

　　2、委托方应提供真实可靠的相关资料，及按第四款约定支付代理费用，否则一切责任由委托方自负。

　　3、双方在合同执行过程中出现争议，可协商解决，也可由相关部门进行调解。

　　4、双方对代理合同条款变更时必须另签补充合同条款，补充合同2条款作为本代理合同的组成部分与主合同具有同等法律效力。

　　5、本合同一式三份，甲方一份，乙方一份，报招标管理机构一份。

　　六、双方协议的其他条款

　　甲方(公章)：_________________乙方(公章)：_________________

　　法定代表人(签字)：_________________法定代表人(签字)：_________________

　　_____________年__________月__________日_____________年__________月__________日

工程竟标合同 篇2

　　甲方：________项目部

　　乙方：

　　________项目部，为建设________码头工程，拟租用乙方自开体驳进行海上基床抛石作业，经甲乙双方协商达成以下条款，以望共同遵守。

　　一、 船舶名称：

　　二、 作业地点及内容：________码头港池内基床抛石

　　三、 租用日期：________年________月________日起至甲方不需要为止。

　　四、 费用计算方式：为单船抛石艘次结算，每船为________元整，工程完成后乙方出具单据现金结算。

　　五、 双方责任：

　　1、乙方责任：

　　① 乙方必须提供船舶符合海上施工作业所必须具备的各种手续和资料。船员配置符合要求，操作人员须持证上岗，确保海上作业要求。

　　② 船舶在性能允许的范围内，服从甲方指挥并在环境好船舶性能允许的情况下，严格执行甲方指令，有权拒绝甲方违章指挥。

　　③ 在租赁期间，如果由气候、海况等原因，船舶不继续留在海上施工作业时，经甲方同意方可撤场。

　　④ 船舶在基地停泊时，应做好准备，随时根据甲方要求出船。 ⑤ 负责与海洋海事及当地政府主管部门的手续办理，费用自理。

　　2、甲方责任：

　　① 甲方安排专业人员指挥作业

　　② 保证乙方在作业范围内的水深要求。

　　3、双方特别约定

　　① 甲方负责乙方在船舶作业期间的安全义务，船舶未用期间的安全一切由乙方负责。

　　② 属乙方违章作业造成的损失乙方自负。由甲方违章指挥造成的损失由甲方负责。

　　③ 遇不可抗拒的原因造成的损失甲乙双方各负其责。

　　4、他未尽事宜双方协商解决，协商不成由当地仲裁机构裁决。

　　甲方代表(签字盖章)

　　乙方代表(签字盖章)

　　年 月日 年月日

工程竟标合同 篇3

　　总包方：(以下简称甲方)　　乙方：(以下简称乙方)　　总包方将在____市____区____市建设投资有限责任公司中标的石监控系统工程分包给乙方施工，依照《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》、城乡建设部《建筑安装工程总分包实施办法》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。　　

　　第一条工程项目　　

　　一、工程名称：石监控系统工程　　

　　二、工程地点：石　　

　　三、工程编号：____施工许可证号：____营业执照号：____　　

　　四、分包工程范围及工程量：　　

　　五、分包工程期限________年____月____日开工、________年____月____日竣工。具体开、竣工时间以大合同为准。　　

　　第二条工程结算　　工程付款采用“

　　三、

　　三、

　　二、二”方式:暂定价：叁拾捌万肆仟伍佰元整(3

　　8.45万元)即为合同价，最终工程量按实并经审计后审定，工程总价款最终以审计结果为准，工程竣工验收合格后，第______20__年内付工程决算价(如竣工当年审计未结束，按合同价暂付)的30%；第______20__年内付工程决算价的30%；第______20__年内付工程决算价20%；第______20__年内付清余款(工程决算价20%)。即随建设方付款方式，建设方付工程款，总包方扣除管理费等部分除外(即按总包方与建设方签订大合同的付款方式)。　　

　　第三条工程质量　　甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量。如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担；职工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。验收标准，以建设方为准，建设方认为合格总包方也认为合格。　　

　　第四条安全生产　　

　　一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负全责，与总包方无关。　　

　　二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具如绝缘手套、胶靴等，由乙方自行解决。　　

　　三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。　　

　　第五条生活管理　　

　　一、乙方工人进场后，食宿问题、住宿条件及主要炊事用具(大锅、笼屉、吹风机、大面板)由乙方负责。　　

　　二、生活需用之粮食、油类，由乙方自理；乙方工人如有疾病，医疗费用由乙方负责。　　

　　第六条分包工程人工费用　　

　　一、乙方雇佣工人的所有人员工资由乙方负责，如发生拖欠工人工资的行为，由乙方解决，与总包方无关。　　

　　第七条材料供应管理　　本工程所需各种主要材料、设备、辅助材料均由乙方负责采购、管理、使用，乙方在施工中应按计划使用材料，做到日见日清，活完料净，保持现场整洁，一直到工程竣工结束。　　

　　第八条施工机具　　

　　一、施工需用的中、小型机械及小型工具皆由乙方负责，保证工人正常施工。　　

　　第九条现场管理　　

　　一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在现场甲方负责指导组织施工，具体有关计划进度、材料供应等工作由乙方具体实施，保证施工顺利进行。　　

　　二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产，爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，。　　

　　三、分包人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标志，不准合同外人员出入现场和住宿。　　

　　第十条违约责任　　

　　一、乙方分包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工视损失情况，乙方应予赔偿。　　

　　二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划安排造成的经济损失；如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。　　

　　三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求按期完成，否则每逾期一天，应偿付给甲方按分包工程总额10%的逾期违约金。　　

　　四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银行短期贷款利率，偿付给双方逾期付款违约金。　　

　　第十一条附则　　

　　一、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门进行调解。解决不了的，可向建筑物所在地的区、县经济合同仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院起诉。　　

　　二、本合同一式份。甲乙双方各执正本一份。　　

　　三、双方商定的其他条款：　　

　　1.施工过程中如发生总包方与建设方所产生的一切事情皆由乙方负责协调、解决及履行；　　

　　2.工程中所有材料、设备等乙方应按建设方要求的标准、清单使用；　　

　　3.合同如有涉及本工程中未体现部分，双方参照总包方与建设方签订的大合同执行；　　

　　第十二条合同附件及有效期　　

　　一、合同附件：　　

　　1.工程预算书；公司厂区部分投标报价文件、材料设备清单；　　

　　二、本合同自双方盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。　　总包方：　　乙方：________年____月____日：工程工程合同 篇10　　合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。以下是“窗帘工程合同范本”，希望能够帮助的到您！　　甲 方（采购方）：　　乙 方（供货方）：　　甲方因需要购置一批成品窗帘，根据《民法典》及有关法律法规，经双方友好协商，签订本合同，具体条款如下：　　

　　第

　　一、工程慨况：　　

　　1、工程慨况：　　甲方因需要购置一批成品窗帘，由乙方负责供货并安装。　　

　　2、承包方式：　　乙方包工包料，不得转包、分包。　　3承包内容：　　详见附表（窗位及成品清单）。　　

　　4、工期：

　　，从乙方收到甲方预付款次日起算。　　

　　第

　　二、工程造价及付款方式　　

　　1、工程总造价为：　　

　　2、本合同签订时，甲方需预付工程总造价的%即人民币 元。乙方收到甲方预付款后才下单生产。　　

　　3、工程总造价的%的余款，甲方需在工程验收完毕后3天内一次性付清给乙方。　　

　　第

　　三、工程质量要求　　

　　1、款式、布料以供货方提供并已经由甲方确认的样版为准；　　

　　2、根据纺织品相关标准，不同批次的货品与样板存在少量色差，属于正常现象，甲方不得以此拒收或要求折扣；　　

　　3、如果因乙方窗户测量问题导致窗帘无法安装由乙方负责进行整改，直到验收合格；　　

　　4、如因窗帘质量及安装原因导致的返修，乙方无条件立即给予维修，如因甲方人为损坏情况下，甲方需自行购买其损坏配件。　　

　　第

　　四、维修年限、范围、保修条件　　窗帘布料包修期为________年，人为损坏情况不在保修范围内。轨道脱落情况保修期为________年。解决问题的时间为2小时内响应，48小时内排除故障。　　

　　第

　　五、违约责任　　

　　1、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方因合同终止导致的经济损失；　　

　　2、由于乙方原因，安装质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，甲方不因此而增加或减少结算款。　　

　　3、由于乙方原因致使合同工期延误。每延误一天向甲方支付本合同总价0.1%的处罚金，但不可抗因素引起的工期延误除外。　　

　　4、因甲方的窗户、墙体有问题或其他原因，致使合同工期延误的责任应由甲方承担。　　第

　　五、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。本合同的附件与本合同具有同等法律效力。　　甲方（盖章）：

　　乙方（盖章）：　　代表（签字）：

　　代表（签字）：　　签约日期：________年____月____日