装饰装修劳务合同（精选3篇）

装饰装修劳务合同（精选3篇）

装饰装修劳务合同 篇1

　　发包方：________________（简称甲方）

　　承包方：________________（简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　（一）甲方将项目工程中的装饰装修劳务

　　1、隐带窗，地弹门的加工和安装等系列工作。

　　2、所有自备工具、用具及甲方提供的设备管理（水电通）。

　　3、工作场地的搭设

　　二、工期要求

　　1、乙方所承接的工期，时间以甲方通知进场之日起至______年___月___日完成。

　　2、为保证工期，乙方派驻本项目部的工人由班组自定，并服从

　　三、付款方式及结算办法

　　1、项目价款：甲方按乙方所承接的工程量，按实际发生量计算，隐带窗80.00元/m；地弹门80.00元/m：如乙方下车按40.00元/t计价收取。本单价所包含的工作为：

　　（1）本合同第一条内所含的全部内容。

　　（2）停、窝工损失。

　　2、付款方式：框安装完付劳务总价的45%，玻璃安装完付劳务。

　　四、工程质量

　　1、乙方施工的分部分项工程质量必须合格，由甲方按国家现行施工验收标准进行验收评定。同时，必须无条件配合公司主管部门、上级主管部门的监督和检查。

　　2、乙方施工的分部分项工程必须设壹名专（兼）职质检员，负责施工的质量检查，配合协调甲方管理人员的管理，并负责对不合格品进行整改，直至验收合格。如属乙方原因造成的'质量问题引起的损失全部由乙方承担。

　　3、对所施工分部分项工程材料堆码整洁、文明。每天各分项工程余料的合理处理。

　　4、乙方班组长必须每天到现场值班，副班组长必须在岗，乙方的二位领导者严禁脱岗、缺岗、迟到等。晚上加班时，至少不少于1人在现场指挥，配合甲方的工作。

　　五、安全要求

　　1、乙方施工的工程必须设置1名兼职安全员，负责所施工的安全检查，安全管理等工作。

　　2、乙方必须服从甲方安全管理，有权对甲方的违章指挥拒绝执行，并向公司领导反映情况。

　　3、乙方必须加强自身的安全意识，必须接受定期或不定期的安全教育、培训，提高安全意识，做到安全无小事，安全无人情。

　　4、乙方所施工的人员必须经过乙方精心挑选，禁止老、弱、病、残等人员进行施工（禁止用55岁以上人员，年龄低于1 8周岁的少年）。

　　5、乙方自备安全帽、安全带等防护用品，且必须是合格品。

　　6、乙方负责所施工的分部分项工程的安全防护，防护用品的搭设必须经过甲、乙双方验收后才准使用，禁止蛮横施工，冒险蛮干，

　　7、乙方不得违规进行工程操作，高空作业必需配带安全设备。

　　8、乙方工作人员不得带病上岗，酒后施工（包括违禁药品）。

　　9、乙方在施工期间出现任何安全事故与甲方无关。

　　六、违约责任

　　1、甲方违约：如甲方违约，赔偿由此造成乙方的一切损失。

　　2、乙方违约：如乙方违约，赔偿由此造成乙方的一切损失。

　　七、其它

　　1、该合同只适用于工程项目部。

　　2、乙方所有人员进入现场，必须进行自身入场教育，进场后，遵守甲方有关现场以及公司的各项管理制度、规定和办法。对违反项目部和公司的各项管理制度、规定和办法，所涉及的罚款概由乙方承担，并由乙方全权承担由此造成的经济支出。

　　八、本合同生效、失效时间、份数

　　1、本合同甲、乙双方签字盖章后生效。

　　2、本合同甲、乙双方费用支付完毕后自动失效。

　　3、本合同一式贰份，甲乙方各执两份，每份均具有同等法律效力。

　　甲方：________________乙方：________________

　　联系电话：________________联系电话：________________

　　签定时间：________________签定时间：________________

装饰装修劳务合同 篇2

　　立合同双方：

　　(以下简称甲方)

　　(以下简称乙方)

　　甲方委托乙方承担中药研究所小区5#6#商住楼门厅粘贴外墙面砖工程、物业楼内外粉等工程。乙方自愿承担以上工程任务，经双方友好协商拟定以下合同条款，望共同遵守：

　　1、承包方式：包工、包小件工具(不包料)。

　　2、承包内容：5#6#商住楼门厅粘贴外墙面砖、物业楼内外抹灰、楼梯踏步抹灰、屋面挑檐铺贴琉璃瓦等项目。

　　3、技术要求：依图纸为依据，达到规范的规定，具体的就棱角要求饱满、垂直、方正，墙面的平整度和垂直度为中级粉刷允许偏差范围之内，颜色一致，不允许有空鼓裂纹(如出现应及时排除达到要求为止)。

　　4、质量要求：进场职工要树立以质量为本的正确观念，施工每一个环节认真、细心、实实在在的做到达标，环环紧扣方可满足图纸要求和规范规定，否则造成的返工材料浪费，个人承担全部责任和后果。

　　5、安全要求：施工人员必须讲文明话，做文明事，避免冲突，携手共同解决施工中的问题，更不能吵架、斗殴、严禁跨工种施工，违章作业乱拉私接电线，提高自我保护意识，严格执行有关安全生产条例，如违章发生任何事故均由乙方全部负责，人人做好个人监督，共同把好质量安全关。

　　6、承包价格：内粉**元/㎡、外粉压光**元/㎡、外粉刮槽、加厚各**元/㎡、门厅面砖大**元/个，小**元/个、琉璃瓦**元/m、外架搭拆(含设备及装卸费)**元/㎡。

　　7、付款方式：施工途中只借适当的生活费，交工验收后一次付清。

　　8、工期要求：根据工作面的大小及时补充施工人员的数量。

　　9、奖罚者：打架者每人罚款200—500元，损失机具者，照价赔偿，性质恶劣者加倍处罚，材料随制随用，不得剩余，做到人走场清，表现好的职工给予表扬，表现突出者，给予物质奖励。

　　10、未尽事宜甲乙双方代表协商解决。

　　11、本合同一式两份，甲乙双方个执一份，起同样效力，甲乙双方自签字之日起生效，工完帐清失效。

　　甲方代表签字： 乙方代表签字：

　　时间：

装饰装修劳务合同 篇3

　　上诉人：_________________，男，汉族，__________年_____月_____日出生，住__________省__________县__________镇__________村二组。电话：_________________

　　被上诉人：_________________，男，汉族,__________年_____月4_____日出生，住__________县__________街4号,电话：_________________

　　上诉请求：_________________

　　1、撤销__________县人民法院(_______)_____民初字第__________号民事裁定;

　　2、责令原审法院依法作出判决。

　　事实与理由：_________________

　　一、原审以被上诉人为被告并无不当，符合法律规定。

　　民事诉讼法解释五十九条是对有字号的个体工商户的诉讼主体地位的明确，但该条文并不否认个体工商户的经营者作为一般自然人的诉讼主体地位。被上诉人可以个体工商户(字号)的名义进行民事活动，也可以一般自然人的名义进行民事活动。

　　个体工商户(字号)为诉讼主体的情况，要看争议是否在登记经营范围内产生，要看民事活动是否是以个体工商户(字号)的名义进行的。

　　本案装修施工不是在登记经营范围内产生，相关证据上又是以一般自然人“___________”的名义签字的。更重要的是，双方_____年____月到_______年____月签订、履行(口头)合同时，“__________商务酒店”尚不存在(。因此，相关责任应该由被上诉人以一般自然人的名义承担。

　　二、退一万步讲，原审以被上诉人为被告就算显属不当，原审法院也不应该直接驳回上诉人起诉。

　　从立法本意上讲，最高法院将个体工商户字号列为当事人主要是为了诉讼方便的考虑。就算上诉人以被上诉人为被告显属不当，原审法院也可以通过向上诉人进行释明或者直接予以更改，而没有必要直接予以驳回起诉来制造诉累，浪费司法资源。

　　综上，原审裁定严重错误，望二审法院依法主持正义，支持上诉人的上诉请求。

　　此致

　　______________人民法院

　　上诉人：_________________