装修合同装修合同（通用3篇）

装修合同装修合同（通用3篇）

装修合同装修合同 篇1

　　一、_________大厦的物业管理包括装修管理，由_________物业管理公司承担。

　　二、装修申请：业主用户的室内装修，须于装修入场前15天向大厦物业管理公司业务部门书面申请，并提交装修方案。装修方案包括以下资料：

　　(1)装修平面图;

　　(2)装修用料，如天花、隔墙、地面等的用料;

　　(3)照明系统和电源布线图;

　　(4)给排水系统要求;

　　(5)需要新做或更改的中央设备系统;

　　(6)维修检查出口的位置;

　　(7)天花平面设计图;

　　(8)各立面图;

　　(9)橱窗及招牌的设计(包括字体、店徽的设计)。

　　三、审批装修方案

　　物业管理公司在收到业主用户的装修方案后7天内予以答复。对不合规范或资料不全的，业主用户按要求进行修改，重新提交审批。

　　四、装修按金

　　为保证装修期间清理废物，不损坏大厦共用设备设施、不违反装修管理规定，业主用户的装修须交一定数额的按金，按金标准根据装修工程量大小而定，但每个房间(商铺)最少不低于_________元。装修工程完后经管理公司确认无任何扣罚之处，按金悉数退还(不生息)。如装修工程有扣罚赔偿行为，在扣除应罚应赔款后的余数退还业主用户;如果按金不足以支付所有费用，管理公司有权追收不足金额。

　　五、装修监管费及水电费

　　业主用户进行装修工程须向管理公司支付装修监管费，用于消防安全、场地及设备的保护、电梯的使用、公共安全、场地清洁、施工监管等方面的支出。装修监管费的标准相当于最终方案总工程价款的5%，最少不低于建筑面积10元平方米。装修期间所发生的水电费用由业主用户支付。

　　六、保险

　　为防止装修期间的施工可能出现的事故而招致损失，管理公司视装修工程情况可要求业主用户购买装修工程的保险，包括火险、公共责任险等。

　　七、防火负责人

　　业主用户应指定装修施工单位的负责人为防火责任人，并在防火责任书上签字。

　　八、装修施工责任承诺书

　　业主用户在装修申请获批准之前，须在装修施工责任承诺书上签字，承诺遵守本装修指南所列的全部规定。

　　九、装修施工许可证

　　业主用户按土建规;定提交装修方案，缴交装修费用，在承诺书上签字后，管理公司向业主用户出具装修施工许可证。

　　十、装修工作开始

　　业主用户领取装修许可证后即可办理施工人员出入证、材料运进等，装修工程便可开始。

　　十一、装修验收

　　装修工程完工后，业主用户应书面通知管理公司验收。管理公司检查装修工程是否符合装修方案的要求，施工中有没有违反装修守则，费用有否缴足等等。如无问题，即予验收通过，退还装修按金。

　　十二、装修守则

　　业主用户的室内装修，必须遵守以下规定：

　　(1)所有消防、空调、给排水及煤气的施工，必须由管理公司指定的施工单位进行。请与管理公司联系，以取得指定施工单位的名单。

　　(2)喷淋系统一般不予改动，如遇特殊情况必须改动时，要符合现行消防设计规范。管理公司收取配合施工作业的管理费，并要求在限定时间内完成。

　　(3)所有电器的安装都应遵照市供电局的有关规定，所有电线一定要保护在镀锌管内，而未征得管理公司同意，绝对不得将电线直接嵌入大厦的任何部分。

　　(4)除了大厦所提供的招牌灯箱位置外，其他位置一律不可以装设店徽或标牌。招牌的设计方案必须得到管理公司的审批。

　　(5)不得安装面向公共走廊或会对其他商户或顾客造成骚扰或影响的音响。

　　(6)所有门不得敞开伸入到一般的公共地方，包括走廊或电梯厅。

　　(7)所有装修不能影响建筑物外观，装修不能凸出于公共走廊。

　　(8)若改动房间，如隔断，不能影响空调回风。

　　(9)除得到管理公司批准外，所有内部隔墙应是重量轻和于式结构的，尽量采用防火材料，符合防火要求。

　　(10)不能更改任何消防卷帘。

　　(11)所有装修或家具不能在消防卷帘的上下方或阻挡消防卷帘开关箱或导轨。

　　(12)不能阻挡消防通道、走火门、紧急出路灯箱、消防栓。

　　(13)不能阻挡空调机房的回风及进出空调机房的通道和维修空间。

　　(14)不能改变防烟门、玻璃门的功能、位置。

　　(15)吊顶如不是上人吊顶，应在每一个风问、每一个盘管风机、每一个水管闲掣、每一个消防卷帘的马达及电源箱下加检查口。

　　(16)不得在玻璃幕墙结构上打孔或粘贴任何类型的设施。一切装置不得触到幕墙系统的结构组件或任何一部分。紧靠幕墙的商铺内间隔不得固定在幕墙系统上。

　　(17)在未获得管理公司的书面批准下，不得挖槽、切割、砍凿或雕刻结构楼面以及与邻铺共同之隔墙。

　　(18)业主用户应在施工前获得所有当地政府部门的一切有关批准，特别是消防局的有关批准。

　　(19)任何管理公司的审批，无论如何并不代表对方案中的技术参数的认可，同时管理公司也不保证方案中所选设备材料的规格性能及效果。设备与材料如发生问题而引致任何后果，概由业主用户负责。

　　(20)业主用户应对房墙铺完工后的情况负责，即使按审批方案完工后发现其房滴铺空调通风或其他系统影响他人或整体系统运作，管理公司仍可责令其作相应修正。

　　(21)在开始任何施工前，必须把所有参予施工人员的姓名、住址和身份证号码等资料交给管理公司，并须随时补充更改以保证准确完全。

　　(22)所有施工必须严格按照已审批图纸及说明完成，至管理公司满意为准。而所选施工单位必须由管理公司批准。

　　(23)业主用户应确保承造商不会造成大厦的设备、设施及装修的任何损坏，如有任何损坏，无论意外与否，将由管理公司安排管理，刚修理的费用将由业主佣户负责支付。

　　(24)于施工前及期间，房满铺外必须张贴由管理公司发出的批准装修通知书(许可证)，以便管理公司人员检查。

　　(25)业主棚户在施工期内应对房墙铺内的保安负责。

　　(26)施工需要动火或烧焊时，必须事先到管理公同办理动火证，并按消防管理制度执行，对电器设备的使用，也应按规定操作。

　　(27)无论什么时候，如需在公共设施内进行施工，必须事前得到管理公司的书面批准。而且应提供和安装良好的、坚实的防范设施，以防带来受伤损害。

　　(28)施工过程中，所有的材料、工具及废物等在任何时候都必须限制在房间(商铺)内，不得阻塞公共走廊或任何公共地方。

　　(29)所有发出噪音、震动或难闻气味的工程，材料的运送。废物的运出，必须按管理公司安排的时间进行，不得扰及大厦其他业主。

　　(30)所有房商铺内的废物必须每天晚上于指定时间内清出。

　　(31)只有货梯(或管理公司偶尔指定的其他电梯)才可用来运输材料、废物。无论在任何情况下，工人未经管理公司同意，不得使用任何电扶梯;不得使用金属轭运货车。

　　(32)装修期间，所有回风嘴必须封闭，房间大门亦需关闭。

　　(33)所有装入的家具都应在大厦外预制组合和上漆。一切在房间(商铺)内的油漆工作或其他施工，如管理公司认为可能会影响其他房墙铺，必须在公司正常营业时间外或由管理公司指定的日期完成。

　　(34)业主用户需对所聘请的施工人员的行为负责并加以约束。

　　(35)施工人员需着装整齐，不得赤足，不得穿背心、拖鞋，不得在非工作区逗留，不得随地吐痰，不得在公共地方吸烟及扔烟蒂，不得高声喧哗，不得打闹，不得听任何放音设备(如收音机)，绝对禁止赌博酗酒。

　　(36)装修完成后，业主用户必须以书面形式通知管理公司，以便安排作最后检查。

　　(37)如发现装修未依审批图纸施工或未能符合管理公司的要求，业主用户将获得通知并需负责进行更改。

　　(38)如业主棚户的装修工程经管理公司认可满意后，将获签发装修工程完满竣工证明书。

　　十三、装修程序概要

　　(1)收取《装修指南》、问卷、图纸等。

　　(2)如有必要，可要求管理公司人员与业主用户的设计师/承造商进行会谈。

　　(3)装修方案的图纸及技术资料、已填写的承诺书及问卷、该缴付的费用及装修按金交到管理公司。

　　(4)收取装修方案的审批同意书。

　　(5)施工人员名单交到管理公司。

　　(6)装修工程开始。

　　(7)装修工程完成后书面通知管理公司。

　　(8)由管理公司人员最后检查。如果装修工程达到管理公司要求，可获通知收回装修按金余数。

　　甲方(盖章)：_________________

　　_______年_______月_____日

　　乙方(签名)：_________________

　　_______年_______月_____日

装修合同装修合同 篇2

　　反诉人(本诉被告)：_________________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________号。

　　法定代表人：_________________，__________有限公司经理。

　　被反诉人(本诉原告)：_________________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________号。

　　法定代表人：___________________，__________有限公司经理。

　　反诉请求：

　　1.要求被反诉人支付__________费_____________元。

　　2.被反诉人应负担案件全部受理费。

　　事实与理由：

　　反诉人与被反诉人于 _________________ 年_________________月_________________日签订了合同。合同约定：_________________。

　　反诉人认为：________________。基于上述事实，特依照《中华人民共和国民事诉论法》第五十二条的规定;提出反诉，请法院依法公正判决，以维护反诉人的合法权益。

　　此致

　　_______________区人民法院

　　反诉人：_________________省__________市__________有限公司

　　_________ 年_____月_____日

　　1.反诉是指在一个已经开始的民事诉讼(诉讼法上称为本诉)程序中，本诉的被告以本诉原告为被告，向受诉法院提出的与本诉有牵连的独立的反请求。该权利亦是当事人法律地位平等原则的重要体现，是本诉被告所享有的重要权利，是保障本诉被告人民事权益的一项重要制度。

　　2.反诉条件

　　(1)反诉只能是本诉被告向本诉原告提起，而不能对原告以外其他人。

　　(2)反诉只能向受理本诉的法院提起。

　　(3)反诉与本诉必须是适用同种诉讼程序。

　　(4)反诉不能是其他法院专属管辖。

　　(5)反诉与本诉的诉讼请求必须在事实或法律上有牵连。

　　(6)提起的期限。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》(法释(20__)33号)第三十四条第三款“当事人增加、变更诉讼请求或者提起反诉的，应当在举证期限届满前提出。”

　　3.民事反诉状.就是对于反诉所提交的书面材料。以上就是装修类反诉状格式。

装修合同装修合同 篇3

　　订立合同双方：

　　委托方：

　　设计方：

　　甲乙双方现就甲方委托乙方进行室内装饰装修设计一事，经协商同意，达成协议如下：

　　第1条工程概况

　　1.1房屋结构和面积：厅厨卫;总建筑面积平方米。

　　1.2装修后的使用用途：

　　第2条设计内容和范围

　　双方商定采取：

　　由乙方提供设计方案，即室内装饰装修效果图设计;

　　专业施工图设计的第种方式，具体以乙方签发给甲方的设计委托书或根据乙方口头设计委托内容而整理并签字确认的纪要为准。

　　第3条甲方向乙方提交的有关设计基础资料

　　甲方最迟应于________年____月____日以前，向乙方提交如下：地形图;地质资料;房屋平面图;设计委托书;根据口述整理的设计委托纪要;房屋结构照片;设计说明等第项设计基础资料，以作为乙方设计的依据。

　　第4条设计收费

　　4.1双方商定采取：按房屋建筑面积的比例，计取设计费;室内各部位装饰装修效果图设计元/份;专业施工图设计元/份的第种方式。

　　4.2上列设计费合计为元整)。

　　第5条设计的阶段及其期限与设计费的支付

　　5.1定金的支付：本合同生效后，由甲方向乙方支付设计费的以作为定金。

　　5.2设计的第一阶段：乙方在收到甲方提交的有关设计资料并在实地勘测后____日内，提出设计构想，并形成设计方案平面图，由甲方审阅确认后，须向乙方支付设计费的%,即元。

　　5.3设计的第二阶段：乙方在收到5.2项设计费后的____日内，完成施工图设计，包括平面布置图、天花平面图、效果图及物料样板，由甲方确认后，须向乙方支付设计费的，即

　　5.4设计的第三阶段：乙方在收到5.3项设计费后____日内，完成所有图纸、设计、包括立、剖面图、大样图及物料清单等。

　　5.5设计修改费：甲方对一经确认的任何一个阶段的设计提出修改意见，乙方将视修改量的大小另行收取设计修改费。

　　5.6外出差旅费:如果甲方需要乙方派员到外地参加会议、指导、处理设计或施工中的问题等，除了按有关规定提供食宿、交通、办公条件外，须向乙方支付1000元/天的费用。

　　5.7经甲乙双方确认的图纸、物料清单，由乙方加盖公章后有效。否则，应为无效，即不对其后果承担任何责任。

　　第6甲方责任

　　6.1按本合同第3条约定的时间、项目向甲方提交设计基础资料，并对其完整性、真实性负责。其中，如果逾期提交，乙方完成设计的时间随之顺延;如果因提交的资料有误或对其提交资料提出修改，而导致设计返工，须另付设计修改费。

　　6.2对未经甲方确认或未付清设计费的图纸不得索取带走。

　　6.3施工中，甲方未经乙方同意不得修改图纸。否则，因此而产生的后果，尤其是影响房屋结构、采暖、给排水、强弱电效果等不良后果，均由甲方承担。

　　6.4未经乙方同意，不得将乙方投标书、设计方案、图纸、数据、计算软件等设计成果，向第三方转让或用于本合同外的项目。否则，按本合同第9.3项承担违约责任。

　　6.5按时足额地向乙方支付设计费用。

　　第7条乙方的责任

　　7.1按本合同约定的时间、项目向甲方交付设计成果。

　　7.2施工中，乙方将指派设计师到现场进行解释图纸和技术交底，并不定期地进行跟踪、指导，协助解决技术上的问题，其期限为90天。如果甲方在该期限内要求设计师常驻施工现场进行配合、指导或在该期限届满后，仍需乙方设计师提供技术服务，则须按1000元/天的标准向乙方支付费用。

　　7.3因设计错误造成工程质量事故损失的，除应及时采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费。

　　7.4对甲方提出的有违反设计规范、标准的要求，应予以拒绝。

　　7.5参加本工程的竣工验收。

　　第8条合同的变更和解释

　　8.1本合同生效后，如果任何一方非经与对方协商同意，不得变更和解除合同。

　　8.2双方就合同变更和解除达成一致后，应制作补充协议，并由双方签字或盖章生效。

　　第9条违约责任

　　9.1本合同在履行期间，属甲方单方要求解除合同的，如果乙方尚未开始设计工作的，则不退还已收取的定金;如果乙方已开始设计工作的，进行到何阶段，就按该阶段金额比例向乙方支付设计费。属乙方单方要求解除合同的，不论是否已经开始设计工作的，则应双倍返还已经收取的定金。

　　9.2甲方逾期交付设计费和乙方由于自身原因逾期交付设计设计成果的，应按设计费总额的2‰的比例，由违约方向守约方支付逾期违约金。逾期超过____日以上的，守约方有权暂时中止履行本合同，并书面通知违约方。

　　9.3甲方未经乙方同意，将乙方的投标书、设计方案、图纸、数据、计算软件等商业秘密和设计成果，向第三方转让的，须一次性向乙方支付2万元的违约金。

　　第10条争议的解决方式

　　10.1本合同在履行期间发生争议时，双方应协商解决。协商不成的，任何一方可向施工现场所在地有管辖权的法院提起诉讼解决。

　　第11条其他

　　11.1甲方需要乙方安排设计人员配合加工订货、对外谈判、制定施工技术方案、外出技术考察等，所需费用由双方另行商定。11.2乙方在设计及装修施工的过程中，可不必征得甲方许可，在施工现场从事设计业务方面的广告宣传，并对装修全过程的进展、竣工状况进行拍摄记录存档。

　　11.3本合同经双方签字或盖章并在甲方向乙方支付定金当日生效。本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方：

　　联系电话：

　　乙方：

　　联系人：

　　联系电话：

　　________年____月____日